Постановление Администрации Смоленской области от 07.08.2008 № 429

Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно - строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном...

         
       
       
       
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        
       от 07.08.2008 N 429
       Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом
          собственников жилья, жилищным, жилищно - строительным
         кооперативом или иным специализированным потребительским
          кооперативом либо выбранной собственниками помещений в
         многоквартирном доме управляющей организацией подрядных
         организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
    многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в
          соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия
             реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
  
          (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
               от 08.08.2011 г. N 470;
               от 10.08.2012 г. N 530)
  
  
       В соответствии  с  частью  8  статьи 20 Федерального закона от 21июля  2007  года  N  185-ФЗ   "О   Фонде   содействия   реформированиюжилищно-коммунального хозяйства"
        
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
        
       Утвердить прилагаемое    Положение    о    порядке    привлечениятовариществом  собственников  жилья,  жилищным,   жилищно-строительнымкооперативом  или иным специализированным потребительским кооперативомлибо  выбранной  собственниками  помещений  в   многоквартирном   домеуправляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов с  использованием  средств,предоставляемых   в   соответствии  с  Федеральным  законом  "О  Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
       Губернатор
       Смоленской области                                  С.В. Антуфьев
       УТВЕРЖДЕНО
  
         постановлением Администрации
         Смоленской области от
         07.08.2008 N 429 (в редакции
         постановлений Администрации
         Смоленской области от
         24.09.2008 N 516,
         от 08.08.2011 N 470)
                                  ПОЛОЖЕНИЕ
      о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным,
        жилищно-строительным кооперативом или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в
     многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций
     для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с
     использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
       законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
                                  хозяйства"
          (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
               от 10.08.2012 г. N 530)
  
  
    
  
  
                              1. Общие положения
         1.1. Настоящее   Положение   определяет    порядок    привлечениятовариществом  собственников  жилья,  жилищным,   жилищно-строительнымкооперативом или иным специализированным потребительским  кооперативомлибо  выбранной  собственниками  помещений  в   многоквартирном   домеуправляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в  региональнуюадресную программу по проведению капитального ремонта  многоквартирныхдомов,   утверждаемую    Администрацией    Смоленской    области,    сиспользованием средств, предоставляемых в соответствии  с  Федеральнымзаконом  "О Фонде  содействия   реформированию   жилищно-коммунальногохозяйства".
  
  
       В  случае  наличия у товарищества собственников жилья, жилищного,жилищно-строительного   кооператива   или   иного  специализированногопотребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющей организации свидетельства о допуске копределенным видам работ или видам работ, которые оказывают влияние набезопасность    объектов    капитального    строительства,   выданногосаморегулируемой   организацией,   товарищество  собственников  жилья,жилищный,  жилищно-строительный кооператив или иной специализированныйпотребительский  кооператив  либо выбранная собственниками помещений вмногоквартирном  доме  управляющая  организация  вправе самостоятельнопроводить  капитальный  ремонт соответствующего многоквартирного дома,включенного   в   региональную   адресную   программу   по  проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов. (Дополнен  - ПостановлениеАдминистрации Смоленской области от 10.08.2012 г. N 530)
       В   случае  невозможности  осуществления  работ  по  капитальномуремонту  многоквартирных  домов,  включенных  в  региональную адреснуюпрограмму  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, вполном    объеме    товарищество    собственников   жилья,   жилищный,жилищно-строительный    кооператив    или    иной   специализированныйпотребительский  кооператив  либо выбранная собственниками помещений вмногоквартирном  доме  управляющая  организация  привлекают  подрядныеорганизации в порядке, установленном настоящим Положением. (Дополнен -Постановление Администрации Смоленской области от 10.08.2012 г. N 530)   1.2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются всоответствии с законодательством Российской Федерации  и  основываютсяна принципах прозрачности выбора подрядных  организаций,  равноправнойконкуренции между подрядными организациями,  а  также  ответственностиорганов местного самоуправления муниципальных  образований  Смоленскойобласти  (далее  -  органы  местного   самоуправления),   товариществасобственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива  илииного специализированного потребительского кооператива либо  выбраннойсобственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющейорганизации за результаты выбора подрядной организации.
  
         1.3. Привлечение  товариществом  собственников  жилья,  жилищным,жилищно-строительным   кооперативом    и    иным    специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющей  организацией  подрядных  организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома  сиспользованием средств, предоставляемых в соответствии  с  Федеральнымзаконом  "О Фонде  содействия   реформированию   жилищно-коммунальногохозяйства", осуществляется на основании проведения открытых конкурсов.
                       2. Участники конкурсных процедур
         2.1. Привлечение подрядных организаций для  выполнения  работ  покапитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения  открытогоконкурса осуществляется товариществом собственников  жилья,  жилищным,жилищно-строительным   кооперативом   или   иным    специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющей организацией (далее - заказчик).
         2.2. Заказчик осуществляет следующие функции:
         2.2.1. Определяет   во   взаимодействии   с   органами   местногосамоуправления предмет конкурса, его организатора и срок проведения.
         2.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытогоконкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ  покапитальному  ремонту  многоквартирных  домов  (далее   -   конкурснаядокументация).
         2.2.3. Участвует в формировании и работе конкурсных  комиссий  попроведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  (далеетакже - конкурсные комиссии).
         2.2.4. Совместно с организатором  конкурса  отвечает  на  вопросыучастников конкурса, вносит  изменения  в  конкурсную  документацию  ипорядок проведения конкурса.
         2.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.
         2.3. Организатором конкурса может  являться  орган,  определенныймуниципальным образованием  Смоленской  области,  в  функции  котороговходит организация и проведение конкурсов.
         2.4. Допускается выполнение функций организатора  конкурса  самимзаказчиком во взаимодействии с органами местного самоуправления.
         2.5. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
         2.5.1. Разрабатывает   конкурсную   документацию   на   основанииутвержденных Администрацией Смоленской области  региональных  адресныхпрограмм  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  ирешений собраний собственников помещений  в  многоквартирных  домах  ипередает ее на утверждение заказчику.
         2.5.2. В порядке, установленном разделом 3 настоящего  Положения,публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.
         2.5.3. Назначает   представителя   организатора    конкурса    повзаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему  рабочее  место  ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).
         2.5.4. Через назначенного представителя  отвечает  на  письменныезапросы участников  конкурса  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дняпоступления такого письменного запроса.
         2.5.5. При необходимости совместно с заказчиком вносит  измененияв конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.
         2.5.6. Осуществляет  прием,  регистрацию  и  хранение  конкурсныхзаявок.
         2.5.7. Предоставляет помещение для проведения процедуры  вскрытияконвертов с заявками и участвует через  своего  представителя  в  этойпроцедуре.
         2.5.8. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной  комиссиии участвует  через  своего  представителя  (представителей)  в  работеконкурсной комиссии.
         2.5.9. Ведет    протоколы    заседаний    конкурсной    комиссии,обеспечивает их подписание и опубликование  в  порядке,  установленномразделом 3 настоящего Положения.
         2.5.10. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.
         2.5.11. Организует получение,  возврат  и  удержание  обеспеченийконкурсных заявок (если обеспечение  заявки  предусмотрено  конкурснойдокументацией).
         2.5.12. Направляет информацию  о  результатах  конкурса  в  органместного самоуправления.
         2.6. Подготовка    конкурсной     документации     осуществляетсяорганизатором  конкурса  в  соответствии  с  разделом   7   настоящегоПоложения.
         2.7. Участниками конкурса могут быть организации,  имеющие  правозаниматься   деятельностью,   составляющей   предмет    конкурса,    исоответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.
                3. Порядок опубликования информации о конкурсе
         3.1. Официальная информация о конкурсе  (извещение  о  проведенииоткрытого  конкурса  на  выполнение  работ  по  капитальному   ремонтумногоквартирных домов по форме согласно приложению  N 1  к  настоящемуПоложению, конкурсная  документация,  протоколы  заседаний  конкурсныхкомиссий) публикуется организатором конкурса на официальном  Интернет-сайте   и   в   средствах   массовой   информации   органов   местногосамоуправления муниципальных районов  (городских  округов)  Смоленскойобласти.
         3.2. Дополнительно    информация    о     проведении     конкурсаопубликовывается на Интернет-сайте государственной корпорации -  Фондасодействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  по  формесогласно приложению N 2 к настоящему Положению. При этом информация  оконкурсе должна содержать  ссылку  на  официальный  Интернет-сайт  илипечатное  средство   массовой   информации,   в   которых   содержитсяофициальная информация о конкурсе.
         3.3. По решению организатора  конкурса  информация  о  проведенииконкурса  может  дополнительно  распространяться  в  любых   средствахмассовой информации.
                    4. Порядок подачи и рассмотрения заявок
         4.1. Требования к составу,  форме  и  порядку  подачи  заявок  научастие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
         4.2. В конкурсной  документации  предусматривается  необходимостьвнесения претендентом на  участие  в  конкурсе  на  счет  организатораконкурса денежных  средств  в  размере  3  процентов  от  максимальной(начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
         4.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныеорганизатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним  хранятсявместе с книгой регистрации в специальном  сейфе  или  в  помещении  сограниченным доступом. Ответственность за  сохранность  представленнойдокументации несет организатор конкурса.
         4.4. Конкурсные  заявки  рассматриваются  конкурсной   комиссией,которая создается  в  порядке,  установленном  разделом  5  настоящегоПоложения.
         4.5. Вскрытие конвертов с конкурсными  заявками  производится  неменее чем через 10 дней после  опубликования  информации  о  конкурсе.Дата, время и место  вскрытия  конвертов  указываются  в  извещении  опроведении конкурса.
         4.6. В  случае  внесения  изменений  в  конкурсную   документациюорганизатор конкурса переносит дату вскрытия конвертов,  но  не  болеечем на 10 рабочих дней. Организатор конкурса не позднее  чем  за  пятьрабочих  дней  до  даты  вскрытия  конвертов  публикует  объявление  опереносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов.
         4.7. Процедура  вскрытия  конвертов   при   проведении   конкурсаявляется публичной, на нее приглашаются представители всех  участниковконкурса, подавших конкурсные заявки.
         4.8. Конверты с конкурсными заявками  вскрываются  в  порядке  ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждойвскрытой конкурсной заявке:
         - наименование участника конкурса;
         - должность  лица,  подписавшего  заявку,  и  наличие  документа,подтверждающего его полномочия;
         - наличие документа (или его копии), подтверждающего  обеспечениезаявки   (если    обеспечение    заявки    предусмотрено    конкурснойдокументацией);
         - предлагаемые  участниками  конкурса  условия   (цена   договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника).
         4.9. Конкурсные заявки, поступившие  после  окончания  времени  идаты приема заявок, к рассмотрению не принимаются.
         4.10. Заявки  рассматриваются  конкурсной  комиссией  на  предметопределения полномочий лиц,  подавших  заявки,  а  также  соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По  результатамрассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допускеучастника к  участию  в  конкурсе  или  об  отказе  в  таком  допуске.Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом по форме согласноприложению N 3 к настоящему Положению непосредственно  после  вскрытияконвертов.
         4.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе  организаторконкурса в двухдневный срок с момента  подписания  протокола  вскрытиязаявок направляет участнику письменное уведомление с указанием  причинотказа.
         4.12. Заявки  участников,  допущенных  к  участию   в   конкурсе,подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравненияусловий, предложенных участниками, и определения победителя  конкурса.Результаты оценки и сопоставления  заявок  оформляются  протоколом  поформе согласно приложению N 4 к настоящему Положению в день проведенияконкурса.
         4.13. Протокол  оценки  и  сопоставления   заявок   должен   бытьопубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками наофициальном Интернет-сайте и в средствах массовой  информации  органовместного  самоуправления  муниципальных  районов  (городских  округов)Смоленской области.
         4.14. Договор  подряда  заключается  с  победителем  конкурса   вдесятидневный  срок  с   даты   опубликования   протокола   оценки   исопоставления заявок. Примерная форма договора подряда  на  выполнениеработ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  приведена  вприложение N 5 к настоящему Положению.
         4.15. Если победитель конкурса уклонился от  заключения  договораили не представил  надлежащее  обеспечение  обязательств  по  договору(если обеспечение обязательств по  договору  предусмотрено  конкурснойдокументацией), то обеспечение его  заявки  (если  обеспечение  заявкипредусмотрено конкурсной документацией) не возвращается,  средства  отобеспечения  заявки   уклонившегося   участника   конкурса   поступаютзаказчику.  В  этом  случае  заказчик  заключает  договор  подряда   сучастником, заявке на участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второйномер.
         4.16. Если  участник,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которогоприсвоен  второй  номер,  уклонился  от  заключения  договора  или  непредставил   надлежащее   обеспечение   исполнения   договора    (еслиобеспечение  обязательств   по   договору   предусмотрено   конкурснойдокументацией), то обеспечение его  заявки  (если  обеспечение  заявкипредусмотрено  конкурсной  документацией)   также   не   возвращается,средства  от  обеспечения  заявки  уклонившегося  участника  конкурса,которому присвоен второй номер, поступают  заказчику.  В  этом  случаепроводится повторный конкурс.
         4.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией  несостоявшимся  вследующих случаях:
         - если к объявленному сроку вскрытия конвертов  не  поступило  ниодной конкурсной заявки;
         - если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе порезультатам рассмотрения конкурсных заявок;
         - если к конкурсу допущен только один участник конкурса.
         4.18. В случае если  к  конкурсу  допущен  только  один  участникконкурса, конкурс признается несостоявшимся и  договор  заключается  сучастником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих  днейсо дня подписания протокола обязан передать такому участнику  конкурсапроект  договора,  который  составляется   путем   включения   условийисполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участиев конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной  документации.В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечениеего  заявки  (если   обеспечение   заявки   предусмотрено   конкурснойдокументацией)  не  возвращается,  средства  от   обеспечения   заявкиуклонившегося участника  конкурса  поступают  заказчику  и  проводитсяповторный конкурс.
           5. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов
             по привлечению подрядных организаций для выполнения
             работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
         5.1. Конкурсные   комиссии   являются    временными    специальноуполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления иоценки конкурсных заявок претендентов, пожелавших  принять  участие  воткрытом конкурсе, а также для определения победителя конкурса.
         5.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители:
         - заказчика;
         - органа местного самоуправления;
         - разработчика муниципальной  адресной  программы  по  проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов;
         - организаций,   осуществляющих   функции   надзора   в   областистроительства;
         - общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах(председатель собрания собственников помещений или иной  представительпо решению общего собрания собственников помещений  в  многоквартирномдоме),  управляющей  организации,  товарищества  собственников  жилья,жилищного,     жилищно-строительного     кооператива     или     иногоспециализированного потребительского кооператива,  уполномоченного  наосуществление  контроля   над   проводимыми   подрядной   организациейработами.
         Персональный  состав  членов  конкурсных  комиссий   утверждаетсяорганизатором конкурса.
         5.3. Заказчик  может  включить  в  состав   конкурсной   комиссиипредставителя сторонней организации, уполномоченной  на  осуществлениенадзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии).При осуществлении надзора над работами, которые оказывают  влияние  набезопасность объектов  капитального  строительства  согласно  перечню,утвержденному приказом Министерства регионального развития  РоссийскойФедерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении перечня видов  работ  поинженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,   построительству,   реконструкции,    капитальному    ремонту    объектовкапитального строительства, которые оказывают влияние на  безопасностьобъектов  капитального  строительства",   организация   должна   иметьсвидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемойорганизацией.
         5.4. Организация проведения конкурса осуществляется заказчиком.
         5.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
         - осуществляет  вскрытие  конвертов  с  заявками,   оформляет   иподписывает протокол вскрытия конвертов;
         - осуществляет рассмотрение, оценку  и  сопоставление  конкурсныхзаявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
         - определяет победителя конкурса или принимает  иное  решение  порезультатам конкурса.
         5.6. Конкурсная комиссия проводит свои  заседания  в  сроки  и  впорядке,  определенные  соответствующей  конкурсной  документацией,  атакже настоящим Положением.
         5.7. Конкурсную комиссию  возглавляет  председатель,  назначаемыйорганизатором конкурса из числа представителей заказчика.  Заместительпредседателя конкурсной комиссии назначается из  числа  представителейоргана местного самоуправления.
         5.8. Заседание   конкурсной   комиссии   проводит    председательконкурсной  комиссии.  В  случае  отсутствия  председателя   заседаниеконкурсной  комиссии  проводит  заместитель  председателя   конкурснойкомиссии.
         5.9. Ответственный  секретарь  конкурсной  комиссии   назначаетсязаказчиком.
         5.10. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если наее заседании присутствует не менее чем две трети  от  ее  состава  приобязательном участии в заседании одного из представителей заказчика.
         5.11. Решения  конкурсной  комиссии  принимаются,  если   за   ихпринятие проголосовало не менее половины присутствующих  на  заседаниичленов   конкурсной   комиссии.   При    равенстве    голосов    голоспредседательствующего  на  заседании  конкурсной   комиссии   являетсярешающим.
         5.12. Решения  конкурсной   комиссии   оформляются   протоколами,которые подписываются присутствующими на заседании членами  конкурснойкомиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны  особые  мнениячленов конкурсной комиссии (при наличии).
         5.13. Председатель конкурсной комиссии (заместитель  председателяконкурсной комиссии в случае отсутствия председателя):
         - руководит деятельностью конкурсной комиссии;
         - председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
         - несет  ответственность  за  соблюдение  требований   конкурснойдокументации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;
         - осуществляет  иные  функции   в   соответствии   с   конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации.
         5.14. Члены конкурсной комиссии:
         - участвуют в  решении  всех  вопросов,  входящих  в  компетенциюконкурсной комиссии;
         - участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
         - выполняют  в   установленные   сроки   поручения   председателяконкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.
         5.15. Председатель   и   члены   конкурсной   комиссии    обязаныобеспечивать  конфиденциальность  данных  об  участниках  конкурса   исведений,  содержащихся  в  заявках,  до   опубликования   результатовконкурса.
         5.16. Председатель,   заместитель   председателя,   ответственныйсекретарь и другие  члены  конкурсной  комиссии  не  вправе  проводитьпереговоры  с  участниками  конкурса  во  время  процедур   проведенияконкурса.
         5.17. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения,  оценки  исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решениеоб итогах конкурса.
         5.18. Конкурсная  комиссия  прекращает  свою  деятельность  послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к  заключению  договораподряда.
                     6. Требования к участникам конкурса
         Для участия в  конкурсе  допускаются  участники,  соответствующиеследующим требованиям:
         - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административныхправонарушениях;
         - у участника не должно  быть  просроченной  задолженности  передбюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
         - участник не должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или  впроцедуре банкротства;
         - отсутствие участника в  реестре  недобросовестных  поставщиков,который  ведется  согласно  постановлению   Правительства   РоссийскойФедерации от 15.05.2007  N 292  "Об утверждении  Положения  о  веденииреестра   недобросовестных   поставщиков    и    о    требованиях    ктехнологическим,    программным,    лингвистическим,    правовым     иорганизационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестныхпоставщиков".
               7. Требования к составу, форме и порядку подачи
                         заявок на участие в конкурсе
         7.1. Для участия в  конкурсе  участник  подает  заявку  по  формесогласно приложению N 6 к настоящему Положению с приложением следующихдокументов:
         - описи входящих в состав заявки  документов  по  форме  согласноприложению N 7 к настоящему Положению;
         - документа, подтверждающего  полномочия  лица  на  осуществлениедействий от имени участника;
         - документа  или  копии   документа,   подтверждающего   внесениеобеспечения заявки (если обеспечение заявки  предусмотрено  конкурснойдокументацией);
         - документов или копий  документов,  подтверждающих  опыт  работыспециалистов   подрядчика   на   объектах-аналогах   и    соответствиеквалификационным требованиям;
         - копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную  дату  переддатой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки  о  состояниикредиторской  задолженности  и  справки  об  имуществе  на   последнююотчетную  дату  перед  датой   подачи   заявки   (для   индивидуальныхпредпринимателей);
         - организационно-штатного   расписания   организации   и    (или)подразделений подрядчика, на которые планируется возложить  выполнениеработ,  с  информацией,  указанной  в  приложении  N 8  к   настоящемуПоложению, о составе и квалификации специалистов, которые  планируютсяк привлечению для выполнения соответствующих работ;
         - нотариально заверенных копий учредительных документов со  всемизарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для  юридическихлиц),  нотариально   заверенных   копий   документа,   удостоверяющеголичность,   -   паспорта   гражданина   Российской   Федерации    (дляиндивидуальных предпринимателей);
         - нотариально заверенной копии свидетельства о постановке лица научет в налоговом органе;
         - нотариально заверенной копии  свидетельства  о  государственнойрегистрации юридического лица;
         - оригинала или нотариально заверенной копии выписки  из  Единогогосударственного реестра  юридических  лиц  (Единого  государственногореестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее  чем  зашесть месяцев до объявления конкурса;
         - справки из налогового органа о размере задолженности  участникапо обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или  государственныевнебюджетные фонды на последнюю  отчетную  дату,  предшествующую  датеподачи заявки на участие в конкурсе;
         - копии свидетельства о допуске к определенному  виду  или  видамработ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведенииработ,  указанных  в  перечне,  утвержденном   приказом   Министерстварегионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624).
         7.2. Указанные  в  пункте  7.1  настоящего  Положения   документыявляются обязательными для представления, кроме случаев, когда  данныедокументы были представлены ранее при  участии  претендента  в  другиханалогичных конкурсах в данном  муниципальном  образовании  Смоленскойобласти, проводимых  заказчиком,  и  срок  их  действия  не  истек,  асодержащаяся в них информация не утратила своей актуальности.
         Информация с  указанием  реквизитов  конкурса,  на  котором  былипредставлены данные  документы,  должна  быть  отражена  в  заявке  научастие в конкурсе.
         Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо  из  указанныхдокументов является основанием  для  отказа  в  допуске  к  участию  вконкурсе.
         7.3. Конкурсная  заявка  должна  быть  представлена  заказчику  вдвойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Вовнешний  конверт  вкладываются  два  внутренних  конверта:  один  -  соригиналом конкурсной заявки, а  второй  -  с  ее  копией.  На  каждомвнутреннем   конверте   проставляется    маркировка    (соответственно"Оригинал" или "Копия") и  указываются  наименование,  организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.  Копия  заявкидолжна содержать копии  оригинала  всех  документов.  Заверение  копийзаявки и входящих в ее состав документов не требуется.
         7.4. Конкурсная заявка доставляется участником с  помощью  почты,курьером или лично по адресу, указанному  в  конкурсной  документации.Заказчик регистрирует конкурсную заявку  или  изменение  в  конкурснуюзаявку  в  книге  регистрации  заявок  немедленно  после   ее   приемауполномоченным    лицом.    Зарегистрированной    конкурсной    заявкеприсваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности  еедоставки участником.
         7.5. Участник имеет право в любое время до даты и  часа  вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление  об  отзывеконкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу,  покоторому  доставлена  конкурсная   заявка.   Уведомление   об   отзывеконкурсной заявки должно  быть  подписано  лицом,  подписавшим  ее,  искреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная  заявкавозвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.
         7.6. Участник имеет право в любое время до даты и  часа  вскрытияконвертов вносить изменения в поданную  конкурсную  заявку.  Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки  идолжно  быть  оформлено  участником  как   самостоятельный   документ,подписанный  лицом,  подписавшим  конкурсную  заявку,  и   скрепленныйпечатью   организации-участника.   Документ,   представляющий    собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется так  же,  каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором  делается  надпись:"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
                       8. Обеспечение конкурсной заявки
         8.1. Для  участия  в   конкурсе   участник   обязан   представитьобеспечение конкурсной  заявки  (если  обеспечение  конкурсной  заявкипредусмотрено конкурсной  документацией)  в  размере  3  процентов  отначальной цены договора подряда.
         8.2. Обеспечение  конкурсной   заявки   удерживается   в   пользузаказчика в следующих случаях:
         - участник  отозвал  свою  конкурсную  заявку   после   процедурывскрытия конвертов;
         - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договораподряда;
         - участник,  выигравший  конкурс,  не   предоставил   обеспечениеисполнения договора.
         8.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
         - участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневныйсрок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
         - победителю конкурса - в десятидневный срок  со  дня  подписаниядоговора подряда при условии  предоставления  победителем  надлежащегообеспечения исполнения договора;
         - участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не   сталипобедителями  конкурса,  за  исключением  участника  конкурса,  заявкекоторого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписанияпротокола оценки и сопоставления заявок;
         - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен  второйномер, - в течение десяти дней со дня подписания  договора  подряда  спобедителем или с таким участником конкурса при условии предоставлениянадлежащего обеспечения исполнения договора.
                       9. Процедура проведения конкурса
         9.1. Любой участник до даты вскрытия  конвертов  вправе  задаватьвопросы  заказчику  и  получать  от  него  разъяснения  по  содержаниюконкурсной  документации  и  процедуре  проведения  конкурса.  Вопросызадаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либопо  телефону  с  использованием  контактной  информации,  указанной  вконкурсной  документации.  Ответы  на  письменные  вопросы  участниковконкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
         9.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную  документациюне позднее чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов.
         При  этом  дата  вскрытия  конвертов   переносится   в   порядке,установленном пунктом 4.6 настоящего Положения.
         9.3. После  вскрытия  конвертов  полученные   конкурсные   заявкипроходят  процедуру  рассмотрения  конкурсной  комиссией  на   предметсоответствия  требованиям  конкурсной  документации,  по   результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендентак участию в конкурсе или об отказе в таком  допуске.  Основаниями  дляотказа в допуске к участию в конкурсе являются:
         - представление  участником   неполного   комплекта   документов,установленных  пунктом  7.1  настоящего  Положения,  либо  документов,оформленных ненадлежащим образом;
         - несоответствие участника требованиям, установленным разделом  6настоящего Положения;
         - превышение  цены  конкурсной  заявки   над   начальной   ценой,указанной в конкурсной документации;
         - представление  участником  в  конкурсной  заявке  недостоверныхсведений.
         9.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходятпроцедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий  дляисполнения договора подряда в соответствии  с  критериями  и  порядкомоценки конкурсных заявок.
          10. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
         10.1. Для определения  лучших  условий  для  исполнения  договораподряда на выполнение работ по капитальному  ремонту  многоквартирногодома,  предложенных  в  заявках  на  участие  в  конкурсе,  конкурснаякомиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
         - цена договора (максимальное количество баллов - 60);
         - срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);
         - квалификация участника (максимальное количество баллов - 20).
         10.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится почетырем подкритериям:
         - опыт работы (количество успешно  завершенных  объектов-аналоговза последний год);
         - квалификация  персонала  (наличие  в  штате  квалифицированногоинженерного персонала);
         - соблюдение техники безопасности (количество несчастных  случаевпри производстве работ за последние 2 года);
         - участие  в  судебных  заседаниях  в   качестве   ответчика   поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств  по  договорамподряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
         10.3. Общее максимальное  количество  баллов  по  трем  критериямсоставляет 100.
         10.4. Оценка   конкурсных   заявок   осуществляется    конкурснойкомиссией в следующей последовательности:
         10.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и  "Сроквыполнения работ": номер 1 получает  заявка  с  наилучшим  показателемкритерия,  далее  порядковые  номера  выставляются  по  мере  сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получает  заявка,поданная и зарегистрированная раньше.
         10.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям  "Ценадоговора" и "Срок выполнения работ" по формам согласно таблицам 1 и 2.
                                                                 Таблица 1
       Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"----------------------------------------------------------------------------| Критерий      | Максимальное      | Результат ранжи- | Присваиваемое     ||               | количество баллов | рования заявок   | количество баллов ||---------------+-------------------+------------------+-------------------|| Цена договора | 60                | 1                | 60                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 2                | 55                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 3                | 50                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 4                | 45                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 5                | 40                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 6                | 35                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 7                | 30                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 8                | 25                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 9                | 20                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 10               | 15                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 11               | 10                ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 12               | 5                 ||               |                   |------------------+-------------------||               |                   | 13 и более       | 0                 |----------------------------------------------------------------------------
                                                                 Таблица 2
               Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
                           "Срок выполнения работ"------------------------------------------------------------------------------------| Критерий              | Максимальное      | Результат ранжи- | Присваиваемое     ||                       | количество баллов | рования заявок   | количество баллов ||-----------------------+-------------------+------------------+-------------------|| Срок выполнения работ | 20                | 1                | 20                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 2                | 20                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 3                | 20                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 4                | 18                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 5                | 16                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 6                | 14                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 7                | 12                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 8                | 10                ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 9                | 8                 ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 10               | 6                 ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 11               | 4                 ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 12               | 2                 ||                       |                   |------------------+-------------------||                       |                   | 13 и более       | 0                 |------------------------------------------------------------------------------------
         10.4.3. Выставление   количества   баллов   заявкам  по  критерию"Квалификация участника" по форме согласно таблице 3.
         В  зависимости  от   показателей   подкритериев   каждой   заявкеначисляются  штрафные  баллы,  которые  вычитаются  из   максимальногоколичества  баллов,  установленного   для   данного   критерия.   Есликоличество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается  0баллов по критерию "Квалификация участника".
                                                                 Таблица 3
              Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия
                           "Квалификация участника"--------------------------------------------------------------------------------------------| Критерий     | Максимальное | Подкритерий              | Показатель         | Количество ||              | количество   |                          | подкритерия (ед.)  | штрафных   ||              | баллов       |                          |                    | баллов     ||--------------+--------------+--------------------------+--------------------+------------|| Квалификация | 20           | опыт работы (количество  | 2 и более          | 0          || участника    |              | успешно завершенных *    |--------------------+------------||              |              | объектов-аналогов ** за  | 1                  | 5          ||              |              | последний год)           |--------------------+------------||              |              |                          | 0                  | 10         ||              |              |--------------------------+--------------------+------------||              |              | квалификация персонала   | 2 и более с опытом | 0          ||              |              | (наличие квалифициро-    | работы более 10    |            ||              |              | ванного инженерного      | лет и стажем       |            ||              |              | персонала ***)           | работы в компании  |            ||              |              |                          | более 2 лет        |            ||              |              |                          |--------------------+------------||              |              |                          | 2 и более с опытом | 5          ||              |              |                          | работы более 5 лет |            ||              |              |                          |--------------------+------------||              |              |                          | в остальных        | 10         ||              |              |                          | случаях            |            ||              |              |--------------------------+--------------------+------------||              |              | соблюдение техники       | 0                  | 0          ||              |              | безопасности (количество |--------------------+------------||              |              | несчастных случаев при   | 1                  | 5          ||              |              | производстве работ за    |--------------------+------------||              |              | последние 2 года)        | 2 и более          | 10         ||              |              |--------------------------+--------------------+------------||              |              | сведения об              | 0                  | 0          ||              |              | удовлетворенных исках,   |                    |            ||              |              | предъявленных            |--------------------+------------||              |              | участнику конкурса, об   | 1                  | 5          ||              |              | исполнении договорных    |                    |            ||              |              | обязательств по          |--------------------+------------||              |              | договорам подряда за     | 2 и более          | 10         ||              |              | последние 2 года         |                    |            |--------------------------------------------------------------------------------------------
         _______________
         * Под   успешно   завершенными   объектами   понимаются   объектыкапитального ремонта,  превышение стоимости и сроков выполнения  работна   которых   составило   не  более  10  процентов  от  первоначальноустановленных договором подряда.
         ** Под  объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта,на котором участником были выполнены работы,  аналогичные тем, которыеявляются предметом конкурса,  в объеме не менее 50 процентов начальной(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
         *** Под   квалифицированным   инженерным   персоналом  понимаютсяработники,  имеющие  высшее  специальное  образование  в  строительнойотрасли  и  опыт  работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет.
         10.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой  заявкой  по  тремкритериям.
         10.4.5. Ранжирование  заявок  по  количеству  полученных  баллов:номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далеепорядковые номера выставляются по мере уменьшения  количества  баллов.При равном количестве баллов  приоритет  получает  заявка,  получившаянаибольшее количество баллов  по  критерию  "Квалификация  участника",затем по критерию "Цена  договора"  и  в  случае  необходимости  -  покритерию "Срок выполнения работ" последовательно.  Участник,  подавшийзаявку,  которой  в  результате   ранжирования   присвоен   номер   1,объявляется победителем конкурса.
                  11. 
  
  
       (Раздел  утратил  силу  -  Постановление Администрации Смоленскойобласти от 25.11.2011 г. N 764)
  
         Приложение N 1
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
         Форма
                                  ИЗВЕЩЕНИЕ
             о проведении открытого конкурса на выполнение работ
                по капитальному ремонту многоквартирных домовДата публикации извещения: ___________________________________________Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома.Адрес многоквартирного дома:_______________________________________________________________________________________________________________.Работы (объекты): _________________________________________________________________________________________________________________________.
                             (перечислить работы)Заказчик __________________________________________________________________________________________________________________________________.(наименование, ИНН, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,
                          контактное лицо заказчика)Организатор конкурса ______________________________________________________________________________________________________________________.
       (наименование, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,
                    контактное лицо организатора конкурса)Начальная (максимальная) цена договора подряда: ____________________________________________________________________________________ рублей.Дата начала работ:____________________________________________________Дата вскрытия конвертов: _____________________________________________Официальный сайт для публикации ____________________________________________________________________________________________________________Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ____________________
         Приложение: конкурсная документация в составе:
         1) общие  положения,  требования  к  участникам  конкурса,  формыдокументов;
         2) техническая и сметная документация в составе:_____________________________________________________________________;
                           (перечислить документы)
         3) договор подряда (проект).
         Приложение N 2
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
         Форма
                                  ИНФОРМАЦИЯ
                  о проведении конкурса на выполнение работ
                по капитальному ремонту многоквартирного домаДата _________________________________________________________________Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома.______________________________________________________________________
                 (наименование субъекта Российской Федерации)______________________________________________________________________
                  (наименование муниципального образования)Адрес многоквартирного дома: _______________________________________________________________________________________________________________Работы (объекты):__________________________________________________________________________________________________________________________.
                             (перечислить работы)Заказчик __________________________________________________________________________________________________________________________________.
         (наименование, ИНН, телефон, почтовый адрес, контактное лицо
                                  заказчика)Организатор конкурса_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
       (наименование, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,
                    контактное лицо организатора конкурса)Начальная (максимальная) цена договора подряда:_____________________________________________________________________________________ рублей.Дата начала работ:____________________________________________________Дата вскрытия конвертов:______________________________________________Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками __________________________________________________________________________________________Официальное извещение и конкурсная документация  опубликованы на сайте______________________________________________________________________
         Приложение N 3
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
         Форма
                                   ПРОТОКОЛ
         вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
      на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                     (наименование работ, объект и адрес)______________________________________                 _______________(место проведения вскрытия конвертов)                       (дата)Состав конкурсной комиссии:Председатель комиссии ________________________________________________Секретарь комиссии ___________________________________________________Члены комиссии ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                             (Ф.И.О., должность)Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:_____________________________________________________________________.Время начала вскрытия конвертов ______________________________________На процедуре  вскрытия конвертов  присутствовали  представителиучастников конкурса:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
           (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты
                                доверенности)По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертовприсутствовали___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                             (Ф.И.О., должность)Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ______ заявок.До  вскрытия  конвертов  конкурсная комиссия зафиксировала, что они неповреждены  и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятиевложений.Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы отследующих организаций:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
              (наименование участника конкурса, почтовый адрес)Конкурсная   комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки  на  предметопределения  полномочий  лиц,  подавших  заявки,  а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации.Данные  конкурсных заявок занесены в сводную таблицу конкурсных заявокпо форме согласно приложению к настоящему протоколу.По  результатам рассмотрения заявок  конкурсная комиссия решила, что кучастию в конкурсе допускаются следующие организации:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.По  результатам  рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что кучастию в конкурсе не допускаются следующие организации:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Председатель конкурсной комиссии _____________________________________Члены конкурсной комиссии __________________________________________________________________________________________________________________
                                  (подписи)
         Приложение
         к протоколу вскрытия конвертов
         с заявками на участие в
         открытом конкурсе на
         выполнение работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирного дома
         от __________________________
                      Сводная таблица конкурсных заявок-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   | Наиме-   | Документ,    | Документ, | Инфор-    | Докумен-  | Нотариа- | Нотариаль-  | Нотариаль-   | Оригинал     | Справка  | Копия   | Цена   | Отметка о  || п/п | нование  | подтверждаю- | подтвер-  | мация о   | ты,       | льно     | но заверен- | но заверен-  | или нотариа- | из нало- | бухгал- | кон-   | соблюде-   ||     | участни- | щий          | ждающий   | составе и | подтвер-  | заверен- | ная копия   | ная копия    | льно заве-   | гового   | терско- | курс-  | нии требо- ||     | ка,      | полномочия   | внесение  | квали-    | ждающие   | ные      | свидетель-  | свидетель-   | ренная копия | органа о | го      | ной    | ваний к    ||     | почто-   | лица на      | обеспече- | фикации   | опыт      | копии    | ства о пос- | ства о госу- | выписки из   | размере  | балан-  | заявки | допуску на ||     | вый      | осуществле-  | ния       | работ-    | работы    | учреди-  | тановке на  | дарствен-    | Единого го-  | задол-   | са*     |        | участие в  ||     | адрес    | ние действий |           | ников     | (копии    | тельных  | учет в      | ной регистра-| сударствен-  | женности |         |        | конкурсе   ||     |          | от имени     |           |           | договоров | докумен- | налоговом   | ции          | ного реестра |          |         |        |            ||     |          | участника    |           |           | подряда)  | тов      | органе      |              | юридических  |          |         |        |            ||     |          |              |           |           |           |          |             |              | лиц          |          |         |        |            ||-----+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------+---------+--------+------------|| 1   | 2        | 3            | 4         | 5         | 6         | 7        | 8           | 9            | 10           | 11       | 12      | 13     | 14         ||-----+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------+---------+--------+------------|| 1.  |          |              |           |           |           |          |             |              |              |          |         |        |            ||-----+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------+---------+--------+------------|| 2.  |          |              |           |           |           |          |             |              |              |          |         |        |            ||-----+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+--------------+--------------+----------+---------+--------+------------|| 3.  |          |              |           |           |           |          |             |              |              |          |         |        |            |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         __________________
         * В случае,  если участник претендует на льготу,  предусмотреннуюпунктом   11.1   Положения   о   порядке   привлечения   товариществомсобственников жилья,  жилищным,  жилищно-строительным кооперативом илииным  специализированным  потребительским  кооперативом либо выбраннойсобственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющейорганизацией   подрядных   организаций   для   выполнения   работ   покапитальному ремонту многоквартирных домов с  использованием  средств,предоставляемых   в   соответствии  с  Федеральным  законом  "О  Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".Председатель конкурсной комиссии _____________________________________Члены конкурсной комиссии ____________________________________________
                                                 (подписи)
         Приложение N 4
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
         Форма
                                   ПРОТОКОЛ
         оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
      на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                     (наименование работ, объект и адрес)________________________________________________       _______________(место проведения оценки и сопоставления заявок)             (дата)Состав конкурсной комиссии:Председатель комиссии ________________________________________________Секретарь комиссии  __________________________________________________Члены комиссии_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                             (Ф.И.О., должность)На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявкиследующих участников конкурса:___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
              (наименование участника конкурса, почтовый адрес)Оценка  заявок    проведена    конкурсной   комиссией   по  критериям,установленным   разделом   10   Положения   о   порядке    привлечениятовариществом   собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-строительнымкооперативом или иным специализированным потребительским  кооперативомлибо   выбранной   собственниками  помещений  в  многоквартирном  домеуправляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному  ремонту  многоквартирных домов с использованием средств,предоставляемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом   "О   Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".Результаты   оценки   заявок  по  критериям   "Цена договора",   "Сроквыполнения работ"  и  "Квалификация участника" отражены в приложении кнастоящему протоколу.Конкурсная  комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.По  результатам  оценки и сопоставления заявок представленным  заявкамприсвоены следующие номера:1.___________________________________________________________________.2.___________________________________________________________________.3.___________________________________________________________________.4. ____________________________________________________________ и т.д.Победителем конкурса признана _____________________________________________________________________________________________________________.
                          (наименование организации)Организатору  конкурса    поручается   в   пятидневный   срок  со  дняподписания  настоящего  протокола  осуществить   возврат   обеспеченияконкурсной  заявки  участникам,  за  исключением  участников,  заявкамкоторых присвоены номера 1 и 2.Председатель конкурсной комиссии _____________________________________Члены конкурсной комиссии ____________________________________________
                                                 (подписи)
         Приложение
         к протоколу оценки и
         сопоставления заявок на
         участие в открытом конкурсе на
         выполнение работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирного дома
         от _________________
                                    ОЦЕНКА
                      заявок по критериям и подкритериям-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   | Наиме-   | Дата  и | Критерий "Цена договора"   | Критерий       | Критерий "Квалификация участника"                                              | Итого || п/п | нование  | время   |                            | "Срок          |--------------------------------------------------------------------------------|       ||     | участни- | регист- |                            | выполнения     | подкритерий                                                             | балл |       ||     | ка       | рации   |                            | работ"         |                                                                         |      |       ||     |          | заявки  |----------------------------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|      |       ||     |          |         | без      | со       | балл | показа- | балл | опыт  | штраф- | квали-   | штраф- | количе- | штраф- | проиг- | штраф- |      |       ||     |          |         | льготы   | льготой  |      | тель    |      | рабо- | ной    | фикация  | ной    | ство    | ной    | ранные | ной    |      |       ||     |          |         | (рублей) | (рублей) |      |         |      | ты    | балл   | персона- | балл   | наруше- | балл   | арбит- | балл   |      |       ||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        | ла       |        | ний     |        | ражные |        |      |       ||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        |          |        | выпол-  |        | дела   |        |      |       ||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        |          |        | нения   |        |        |        |      |       ||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        |          |        | работ   |        |        |        |      |       ||-----+----------+---------+----------+----------+------+---------+------+----------------+-------------------+------------------+-----------------+------+-------|| 1   | 2        | 3       | 4        | 5        | 6    | 7       | 8    | 9              | 10                | 11               | 12              | 13   | 14    ||-----+----------+---------+----------+----------+------+---------+------+----------------+-------------------+------------------+-----------------+------+-------||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        |          |        |         |        |        |        |      |       ||-----+----------+---------+----------+----------+------+---------+------+-------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+--------+------+-------||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        |          |        |         |        |        |        |      |       ||-----+----------+---------+----------+----------+------+---------+------+-------+--------+----------+--------+---------+--------+--------+--------+------+-------||     |          |         |          |          |      |         |      |       |        |          |        |         |        |        |        |      |       |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Председатель конкурсной комиссии _________________________________Члены конкурсной комиссии ________________________________________
                                           (подписи)
         Приложение N 5
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
                               ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
                     договора подряда на выполнение работ
                по капитальному ремонту многоквартирных домов
                                ДОГОВОР N ___
      на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
                                              "____" ___________ 20__ года____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                       (полное наименование заказчика)в лице ______________________________________________________________,действующего на  основании  _______________________________  (далее  -Заказчик),с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________________
                 (полное наименование подрядной организации)в лице ______________________________________________________________,действующего на основании ____________________________________________(далее - Подрядчик),  с  другой  стороны,   именуемые   в   дальнейшем"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
              Статья 1. Предмет и существенные условия договора
         1.1. Заказчик   поручает,   а   Подрядчик   принимает   на   себяобязательства   по   выполнению   работ   по   капитальному    ремонту___________________  (далее  -  работы) многоквартирного дома (далее -объект),      расположенного      по       адресу:       __________________________________________________,  в соответствии с технической исметной документацией, прилагаемой к настоящему договору.
         1.2. Общая  стоимость  работ  по  настоящему  договору составляет______________ рублей, в том числе НДС _______________________ рублей.
         Стоимость по видам работ составляет:______________________________________________________________ рублей,
                                 (вид работ)______________________________________________________________ рублей,
                                 (вид работ)______________________________________________________________ рублей.
                                 (вид работ)
         1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего договора  стоимость  работувеличению не подлежит.
         1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
         1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы,  указанной в пункте1.2 настоящего договора,  Подрядчик берет на себя обязательство  передЗаказчиком  за  свой  риск,  из  своих  материалов,  своими  силами  исредствами выполнить работы  в  соответствии  с  настоящим  договором,устранить  все  недостатки  и  передать  результаты  выполненных работЗаказчику.
         1.6. Заказчик  берет на себя обязательство уплатить Подрядчику завыполнение  работ  сумму,  равную   их   стоимости,   определенной   всоответствии  с  настоящим  договором,  в пределах суммы,  указанной впункте 1.2 настоящего договора,  в сроки  и  в  порядке,  определенныенастоящим договором.
         1.7. Основанием  для  заключения  настоящего  договора   является____________ ______________ N _______ от "____" ______________ 20__ г.
           Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
         2.1. Обеспечением    исполнения    обязательств   Подрядчика   понастоящему  договору  является  ___________________________  на  сумму______________   рублей.   Подрядчик   обязан   представить  Заказчикуобеспечение исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  в  10-дневный срок с даты подписания настоящего договора Сторонами.
         2.2. Обеспечением   исполнения   обязательств    Подрядчика    поустранению   выявленных   дефектов   в   гарантийный  период  является______________________   на    сумму    ___________________    рублей,действующее   до  истечения  гарантийного  периода.  Подрядчик  обязанпредставить Заказчику данное обеспечение до  подписания  акта  приемкиобъекта,  а  при  проведении  капитального ремонта по нескольким видамработ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работпо капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
                        Статья 3. Порядок оплаты работ
         3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в два этапа:
         - авансовый платеж Подрядчику в размере  _____  %  от  стоимости,указанной    в    пункте    1.2    настоящего    договора,   в   сумме_____________________ рублей выплачивается в  течение  ______  дней  сдаты   подписания   настоящего   договора   Сторонами,  но  не  раньшепредставления  Подрядчиком  обеспечения  исполнения  обязательств   понастоящему договору;
         - окончательный платеж по завершении работ по настоящему договорувыплачивается  на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3в  течение  _____  дней  с  даты   подписания   Заказчиком   указанныхдокументов.
         3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов попроизводству  работ,  представить  представителю  Заказчика по первомутребованию все  необходимые  документы,  подтверждающие  использованиеавансового платежа в соответствии с его назначением.
                       Статья 4. Сроки выполнения работ
         4.1. Срок начала работ: не позднее "___" _____________ 20__ года,но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии  с  пунктом  3.1настоящего договора.
         4.2. Срок окончания работ:  не позднее "___"  _____________  20__года.
         4.3. Фактической датой окончания работ на объекте  является  датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченныхработ по капитальному ремонту объекта.
                              Статья 5. Заказчик
         5.1. При выполнении настоящего договора Заказчик обязан:
         5.1.1. Передать  в  работу  Подрядчику  по  акту объект в течение__________ дней со дня подписания настоящего договора Сторонами.
         5.1.2. Обеспечить  организацию  технического  надзора  в  течениевсего периода производства работ.
         5.1.3. Создать   рабочую  (приемочную)  комиссию  и  организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
         5.1.4. Рассматривать  и  подписывать акты по форме КС-2 и справкипо форме КС-3.
         5.2. Заказчик  имеет другие права и обязанности,  предусмотренныезаконодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  инастоящим договором.
                             Статья 6. Подрядчик
         6.1. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:
         6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в  срок,  указанный  вподпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего договора.
         6.1.2. Нести  ответственность  перед  Заказчиком  за   допущенныеотступления  от  требований,  предусмотренных  в технической и сметнойдокументации и СНиП,  за снижение или потерю прочности,  устойчивости,надежности здания, сооружения или его части.
         6.1.3. Поставлять на рабочую  площадку  материалы,  оборудование,изделия,    конструкции,   строительную   технику,   необходимые   дляпроизводства работ,  а также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  искладирование.   Используемые   при   производстве   работ   материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствовать  государственнымстандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапахвыполнения работ должны  быть  в  наличии  сертификаты  (соответствия,пожарные,   гигиенические),   технические   паспорта  и  (или)  другиедокументы,   удостоверяющие    качество    используемых    Подрядчикомматериалов.
         6.1.4. Разместить за свой счет  на  строительных  лесах  и  (или)ограждениях  информацию с указанием:  видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, Ф. И. О. представителей Заказчикаи Подрядчика, контактных телефонов.
         6.1.5. Обеспечить  режим  труда   в   соответствии   с   трудовымзаконодательством  Российской Федерации,  а также нормативными актами,направленными  на  защиту  тишины  и  покоя  граждан.  Работы   должныпроизводиться  в  будние дни в период с 8.00 до 21.00.  По письменномусогласованию с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в  выходные  ипраздничные  дни  с учетом соответствующих требований законодательстваРоссийской Федерации.
         6.1.6. Обеспечить    в   ходе   производства   работ   выполнениенеобходимых  мероприятий  по  технике  безопасности,  соблюдению  нормэкологической   безопасности,  пожарной  безопасности  и  других  нормбезопасности,   рациональному   использованию    территории,    охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли.
         6.1.7. Содержать   рабочую   площадку   и   прилегающие   участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, иобеспечивать их своевременную уборку.
         6.1.8. Обеспечить    за   свой   счет   сохранность   материалов,оборудования,  стоянки  строительной  техники  и  другого   имущества,необходимого  для  производства  работ,  ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
         6.1.9. Вывезти   с   рабочей   площадки   строительный  мусор  доподписания акта о приемке приемочной комиссией  законченных  работ  покапитальному ремонту объекта.
         6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности илипрочности  объекта,  немедленно  известить Заказчика и до получения отнего указаний приостановить работы и принять  все  возможные  меры  попредотвращению  наступления  отрицательных последствий,  которые могутбыть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
         6.1.11. По    первому    требованию    представителя    Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
         6.1.12. Обеспечить  представителю  Заказчика  необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте.
         6.1.13. Сдать  объект  в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2настоящего договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает в себя общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительныечертежи,  акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ иответственных конструкций.
         6.1.14. Обеспечить    своевременное    устранение    недостатков,выявленных в ходе производства работ и в  течение  гарантийного  срокаэксплуатации  объекта.  Исправлять дефекты,  допущенные при выполненииработ,  за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.При  невыполнении  Подрядчиком  этих  обязательств Заказчик вправе дляисправления   некачественно   выполненных   работ   привлечь    другуюорганизацию за счет Подрядчика.
         6.1.15. Соблюдать   установленный    законодательством    порядокпривлечения и использования иностранных работников.
         6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,  предусмотренныезаконодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами  инастоящим договором.
                          Статья 7. Выполнение работ
         7.1. Заказчик   назначает   представителя   Заказчика,    которыйпредставляет  Заказчика  во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора.
         Полномочным представителем Заказчика является_____________________________________________________________________.
      (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название
              организации, почтовый адрес, контактные телефоны)
         7.2. Подрядчик   назначает   в   качестве   своего  представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведениедокументации    на    объекте    и    представляющее   Подрядчика   вовзаимоотношениях с Заказчиком.
         Полномочным представителем Подрядчика является_____________________________________________________________________.
           (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
         7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляетсяс   обязательным   письменным  уведомлением  об  этом  соответствующейСтороны.
         7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
         7.4.1. Контроль за соответствием работ,  применяемых конструкций,изделий,  материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условийи других нормативных документов.
         7.4.2. Принятие  своевременных  мер  и  контроль  за  устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации.
         7.4.3. Проверка   наличия   документов,  удостоверяющих  качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (технических  паспортов,сертификатов и других документов).
         7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых  работи  ответственных  конструкций  и  подписание  акта освидетельствованияскрытых работ.
         7.4.5. Проверка   фактических   объемов,   качества  и  стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и  визирование  актаприемки выполненных работ КС-2.
         7.4.6. Участие  в  работе   комиссии   по   приемке   объекта   вэксплуатацию  после  проведения  капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
         7.5. С   целью   выполнения   функций,  указанных  в  пункте  7.4настоящего договора, представитель Заказчика имеет право:
         7.5.1. Проводить   совещания   с   Подрядчиком  и  участвовать  всовещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.
         7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требоватьот него устранения указанных в замечаниях недостатков.
         7.6. Представитель  Заказчика  не имеет права вносить изменения внастоящий договор или требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающихусловия настоящего договора.
         7.7. Представитель Подрядчика  имеет  право  в  письменной  формеуведомлять  Заказчика о действиях представителя Заказчика,  которые онсчитает  неправомерными,  и  получать  от  Заказчика   соответствующиеразъяснения.
         7.8. Все   действия    во    исполнение    настоящего    договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменныеуказания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в  журналепроизводства работ.
         7.9. Представитель и при необходимости  другие  должностные  лицаПодрядчика  обязаны  по  приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
         7.10. Представитель   Заказчика   по   приглашению  представителяПодрядчика  обязан  принимать  участие  в  совещаниях  для  обсуждениявопросов, связанных с работами.
         7.11. Результаты совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  сработами,  представителями  Заказчика  и Подрядчика оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
         7.12. С   момента  начала  работ  и  до  приемки  их  результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства  работ,  вкотором отражаются технологическая последовательность, сроки, качествовыполнения и условия производства работ по форме,  установленной  СНиП12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".
         7.13. Подрядчик  может  привлечь  по  согласованию  с  Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованиеми   персоналом,   а    в    случаях,    предусмотренных    действующимзаконодательством, документами, подтверждающими их право на выполнениеданного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должнабыть  не  более  50  процентов  стоимости  всех  работ  по  настоящемудоговору.
         7.14. Все  ископаемые  предметы  и  иные находки,  представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденные наместе  производства  работ,  не являются собственностью Подрядчика.  Вслучае  их  обнаружения  Подрядчик  обязан  приостановить   работы   инемедленно уведомить об этом Заказчика.
               Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
         8.1. Приемка   результатов  завершенных  работ  осуществляется  всоответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  "Правила  приемки  в   эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий",  технической и сметнойдокументацией, а также иными применимыми нормативными актами.
         8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчикао завершении работ по настоящему договору и готовности объекта к сдачеи представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по формеКС-2 и справку  по  форме  КС-3.  Заказчик  в  течение  5  дней  послеполучения  уведомления Подрядчика организует и в установленном порядкеосуществляет  приемку  рабочей  (приемочной)   комиссией   объекта   вэксплуатацию.
         8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со  дня  подписанияакта  приемки  объекта  в эксплуатацию,  а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на  объекте  -  актов  о  приемке  вэксплуатацию  рабочей  комиссией  законченных  работ  по  капитальномуремонту объекта по всем видам работ.
         8.4. При   обнаружении   рабочей   комиссией  в  ходе  приемки  вэксплуатацию объекта недостатков  в  выполненной  работе  составляетсяакт,  в  котором  фиксируются  перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком.  Подрядчик  обязан  устранить  все  обнаруженные  дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
         8.5. Приемка объекта в  эксплуатацию  производится  только  послевыполнения  всех  работ  в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии спунктом 8.4 настоящего договора.
         8.6. С момента  приемки  объекта  в  эксплуатацию  Заказчиком  онпринимает  на себя ответственность за сохранность объекта и несет рисквозможного его повреждения или утраты.
                Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
         9.1. Гарантии качества  распространяются  на  все  конструктивныеэлементы,  инженерные  системы  и  работы,  выполненные  Подрядчиком исубподрядчиками по настоящему договору.
         9.2. Гарантийный  срок  составляет  36  месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию,  если Подрядчик не  докажет,  чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частейили неправильной его эксплуатации.  Гарантийный срок на смонтированноеПодрядчиком    оборудование    соответствует    гарантийному    сроку,установленному его производителем.
         9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известитьоб этом  Подрядчика.  Подрядчик  направляет  своего  представителя  непозднее  ______ дней с даты получения извещения,  а в случае выявлениядефектов,  ведущих к нарушению  безопасности  эксплуатации  объекта  и(или)  убыткам,  -  немедленно.  Представители  Сторон составляют акт,фиксирующий дефекты,  и согласовывают порядок и сроки  их  устранения.Срок  устранения  дефектов не должен превышать сроки,  необходимые дляподготовки производства соответствующих  работ  и  производства  такихработ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
         9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания актаобнаруженных   дефектов   Заказчик   составляет  односторонний  акт  спривлечением  независимых  экспертов,  все  расходы  по  оплате  услугкоторых   при   установлении  наступления  гарантийного  случая  несетПодрядчик.
         9.5. Если   Подрядчик   не   обеспечивает  устранение  выявленныхдефектов  в  установленные  сроки,  Заказчик   вправе   привлечь   длявыполнения  этих  работ  другую организацию за счет Подрядчика,  в томчисле в счет обеспечения исполнения  его  обязательств  по  устранениювыявленных дефектов в гарантийный период.
                      Статья 10. Ответственность сторон
         10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии сзаконодательством  Российской  Федерации  за  ненадлежащее  выполнениесвоих обязательств по настоящему договору.
         10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств  по  настоящемудоговору   Заказчиком   или   Подрядчиком   виновная   Сторона   несетответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна  десятая)процента от стоимости,  указанной в пункте 1.2 настоящего договора, закаждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
         10.3. За   заключение  договора  субподряда  без  согласования  сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1  процентастоимости  работ,  переданных  на выполнение субподрядной организации.При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
         10.4. В  случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора(пункты  6.1.5,  6.1.6,  6.1.7)  представитель  Заказчика   немедленнописьменно   предупреждает  об  этом  Подрядчика  с  составлением  актавыявленного нарушения,  подписываемого Заказчиком и Подрядчиком,  а  вслучае  отказа  Подрядчика  от  подписи  - в одностороннем порядке.  Вслучае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных  нарушенийПодрядчик  выплачивает  Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пятьдесятых)  процента  стоимости,  указанной  в  пункте  1.2   настоящегодоговора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
         10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнениеобязательств  по  настоящему  договору,  а  также  возмещение убытков,причиненных  ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не  освобождаютСтороны   от   фактического   исполнения  обязательств  по  настоящемудоговору.
         10.6. Указанные  в  настоящей  статье  штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности.
         10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа,  если докажет,  чтонеисполнение  или   просрочка   исполнения   обязательства   произошлавследствие   обстоятельств  непреодолимой  силы  или  по  вине  другойСтороны.
           Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию
         11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от  имени  Заказчикаизменения  в техническую документацию при условии,  что дополнительныеработы по стоимости не превышают 10  (десять)  процентов  указанной  впункте  1.2  настоящего  договора  стоимости работ и характер работ неизменяется.
         11.2. При   внесении   изменений  в  техническую  документацию  всоответствии с пунктом 11.1 настоящего договора дополнительные  работыоплачиваются   Заказчиком  по  расценкам  в  соответствии  со  сметнойдокументацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
         11.3. Внесение  в  техническую  документацию  изменений в большемпротив  указанного  в   пункте   11.1   настоящего   договора   объемеосуществляется  на основе согласованной Сторонами дополнительной сметыс корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительногосоглашения.
                 Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
         12.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по  настоящему  договору,  еслионо явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,возникших после  заключения  настоящего  договора.  К  обстоятельствамнепреодолимой   силы   относятся  землетрясения,  пожары,  наводнения,забастовки,   изменения    действующего    законодательства,    другиечрезвычайные  обстоятельства,  влияющие  на исполнение обязательств поконтракту,  на  которые  Стороны  не  могут  оказать  влияния   и   завозникновение которых не несут ответственности.
         12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1настоящего   договора,  Сторона,  которая  не  в  состоянии  исполнитьобязательства,  взятые  на  себя  по  настоящему  договору,  должна  втрехдневный  срок  сообщить  об  этих обстоятельствах другой Стороне вписьменной форме с приложением  справки,  выданной  органами  местногосамоуправления.
         12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств  действиенастоящего   договора  приостанавливается  до  момента,  определяемогоСторонами.
                   Статья 13. Порядок расторжения договора
         13.1. Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке   расторгнутьнастоящий  договор  и  потребовать  возмещения  причиненных  убытков вслучае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего договора:
         13.1.1. Если  в  течение  10  календарных  дней с даты подписанияСторонами настоящего  договора  Подрядчик  не  представил  обеспечениеисполнения настоящего договора.
         13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объектев  течение  10  дней  с установленной в пункте 4.1 настоящего договорадаты начала работ.
         13.1.3. В    случае    неоднократного    нарушения    Подрядчикомобязательств по настоящему договору.
         13.2. При  принятии  Заказчиком  решения о расторжении настоящегодоговора в соответствии с пунктом 13.1  настоящего  договора  Заказчикнаправляет  Подрядчику соответствующее уведомление.  Настоящий договорсчитается расторгнутым  с  момента  получения  Подрядчиком  указанногоуведомления.   После  расторжения  настоящего  договора  представительЗаказчика должен оценить стоимость работ,  произведенных Подрядчиком кмоменту  расторжения,  и  стоимость  убытков,  которые  понес  и (или)понесет  Заказчик  в   результате   невыполнения   Подрядчиком   своихобязательств и расторжения настоящего договора.
         13.3. Если стоимость произведенных  Подрядчиком  работ  превышаетстоимость  убытков,  которые  понес и (или) понесет Заказчик,  разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение10   дней.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ  меньшестоимости убытков,  которые понес и (или)  понесет  Заказчик,  разницадолжна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
                         Статья 14. Разрешение споров
         14.1. Спорные  вопросы,  возникающие в ходе исполнения настоящегодоговора, разрешаются сторонами путем переговоров.
         14.2. При  возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров поповоду недостатков выполненных работ или  их  причин  и  невозможностиурегулирования  этого спора переговорами по требованию любой из Сторонможет быть назначена экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Сторона,требовавшая  назначения  экспертизы.  В  случае установления нарушенийПодрядчиком условий настоящего  договора  или  причинной  связи  междудействиями   Подрядчика   и   обнаруженными  недостатками  расходы  наэкспертизу,  назначенную Заказчиком,  несет Подрядчик.  В случае, еслиэкспертиза назначена по соглашению между Сторонами,  расходы несут обеСтороны поровну.
         14.3. В   случае   невозможности   урегулирования   спора   путемпереговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение  в  арбитражныйсуд   по   месту  нахождения  Заказчика  в  установленном  действующимзаконодательством Российской Федерации порядке.
                          Статья 15. Особые условия________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          Статья 16. Прочие условия
         16.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору  считаютсядействительными,  если  они  оформлены  в письменной форме и подписаныСторонами.
         16.2. В  случае  изменения  адреса  либо  иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный  срок  со  дня  такихизменений.
         16.3. Настоящий договор  составлен  в  2  подлинных  экземплярах,имеющих равную юридическую силу,  а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1экземпляр - Подрядчику.
         16.4. Договор  считается  заключенным  с  момента  его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
                       Статья 17. Приложения к договору
         Приложениями к    настоящему    договору,    составляющими    егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:
         1._______________________________________________________________
         2._______________________________________________________________
         3. _______________________________________________________ и т.д.
                Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон
         18.1. Заказчик: _________________________________________________Местонахождение: _____________________________________________________Реквизиты:____________________________________________________________
         18.2. Подрядчик:_________________________________________________Местонахождение: _____________________________________________________Реквизиты: ___________________________________________________________Подписи сторон
            Заказчик                  Подрядчик"___" ____________ 20__ г. "___" ____________ 20__ г.
              М.П.                        М.П.
         Приложение N 6
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
         Форма
                                    ЗАЯВКА
              на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
                по капитальному ремонту многоквартирного дома____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (указать наименование работ, объект и адрес)1. Участник:----------------------------------------------------------------------| 1.1. | Наименование юридического лица |                            ||------+--------------------------------+----------------------------|| 1.2. | ИНН                            |                            ||------+--------------------------------+----------------------------|| 1.3. | Юридический адрес              |                            ||------+--------------------------------+----------------------------|| 1.4. | Фактический адрес              |                            ||------+--------------------------------+----------------------------|| 1.5. | Контактный телефон (факс)      |                            ||------+--------------------------------+----------------------------|| 1.6. | Контактное лицо                |                            |----------------------------------------------------------------------2. Электронный адрес участника _______________________________________3. Участник _______________________ плательщиком налога на добавленную
                является (не является)стоимостьОснование освобождения от уплаты НДС в случае наличия _______________.4. Участник ________________________________ выданное саморегулируемой
                     имеет (не имеет)организацией  свидетельство  о  допуске  к  работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства в случаях,предусмотренных законодательством.5. Право на льготы:5.1. Участник является ______________________________________________.
                           (микропредприятием, малым предприятием,
                           средним предприятием)---------------------------------------------------------------------------------| Наименование                                   | Единица измерения | Значение ||------------------------------------------------+-------------------+----------|| Средняя численность работников за              | человек           |          || предшествующий календарный год                 |                   |          ||------------------------------------------------+-------------------+----------|| Размер выручки без учета налога на добавленную | рублей            |          || стоимость                                      |                   |          ||------------------------------------------------+-------------------+----------|| Балансовая стоимость активов за предшествующий | рублей            |          || календарный год                                |                   |          |---------------------------------------------------------------------------------5.2. Участник  является  местным  предприятием и имеет право на льготу__________.(да/нет)6. Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признанаполной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.7. Подтверждаем соответствие требованиям:
         - деятельность  не  приостановлена  в  порядке,   предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
         - отсутствие  просроченной  задолженности  перед  бюджетами  всехуровней или государственными внебюджетными фондами;
         - участник не находится в процессе  ликвидации  или  в  процедуребанкротства;
         - участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:----------------------------------------------------------------------------------| N   | Наименование                        | Единица измерения  | Значение (все || п/п |                                     |                    | значения      ||     |                                     |                    | указываются   ||     |                                     |                    | цифрами)      ||-----+-------------------------------------+--------------------+---------------|| 1.  | Цена договора, в том числе налог на | рублей             |               ||     | добавленную стоимость (при наличии) |                    |               ||-----+-------------------------------------+--------------------+---------------|| 2.  | Срок выполнения работ               | календарных дней с |               ||     |                                     | даты начала работ  |               |----------------------------------------------------------------------------------9. Информация   для    оценки   подкритериев   критерия  "Квалификацияучастника"-------------------------------------------------------------------------------------------------| N   | Наименование                                                | Единица   | Значение (все || п/п |                                                             | измерения | значения      ||     |                                                             |           | указываются   ||     |                                                             |           | цифрами)      ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------|| 1   | 2                                                           | 3         | 4             ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------|| 1.  | Опыт работы, в том числе:                                   | шт.       |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------||     | количество   успешно   завершенных   объектов-аналогов   за |           |               ||     | последний   год   по   видам   работ   (не   подтвержденных |           |               ||     | документально)                                              |           |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------||     | количество успешно завершенных объектов-аналогов за         |           |               ||     | последний год по видам работ, подтвержденных                |           |               ||     | представленными договорами подряда и другими документами    |           |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------|| 2.  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного          | человек   |               ||     | инженерного персонала), в том числе:                        |           |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------||     | с опытом работы более 10 лет и  стажем  работы  в  компании |           |               ||     | более 2 лет                                                 |           |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------||     | с опытом работы более 5 лет                                 |           |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------|| 3.  | Соблюдение  техники  безопасности  (количество   несчастных | шт.       |               ||     | случаев при производстве работ за последние 2 года)         |           |               ||-----+-------------------------------------------------------------+-----------+---------------|| 4.  | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам | шт.       |               ||     | об исполнении договорных обязательств по договорам  подряда |           |               ||     | за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)          |           |               |-------------------------------------------------------------------------------------------------10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____________________________________________________________________________ рублей,_____________________________________________________________________.
                      (дата, номер платежного поручения)11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет __________________________________________________________________________________________.
       (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата
                                 обеспечения)12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (указать наименование работ, объект и адрес)документы,  предусмотренные   абзацами  пятым  -  тринадцатым   пункта7.1 Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья,жилищным,     жилищно-строительным     кооперативом      или      инымспециализированным   потребительским   кооперативом   либо   выбраннойсобственниками   помещений   в   многоквартирном   доме    управляющейорганизацией   подрядных   организаций   для   выполнения   работ   покапитальному ремонту многоквартирных домов с  использованием  средств,предоставляемых   в   соответствии  с  Федеральным  законом  "О  Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".______________________________________________________________________
      (должность и подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность)
         М.П.
         Приложение N 7
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
         Форма
                                    ОПИСЬ
                     входящих в состав заявки документов____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                           (наименование участника)подтверждает,  что  для  участия  в  конкурсе  на  выполнение работ покапитальному ремонту _______________________________________________________________________________________________________________________
                 (указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы ичто содержание описи и состав заявки совпадают.----------------------------------------------| Наименование документа | Количество листов ||------------------------+-------------------||                        |                   ||------------------------+-------------------||                        |                   |----------------------------------------------______________________________________________________________________
                  (должность и подпись уполномоченного лица)
         М.П.
         Приложение N 8
         к Положению о порядке
         привлечения товариществом
         собственников жилья, жилищным,
         жилищно-строительным
         кооперативом или иным
         специализированным
         потребительским кооперативом
         либо выбранной собственниками
         помещений в многоквартирном
         доме управляющей организацией
         подрядных организаций для
         выполнения работ по
         капитальному ремонту
         многоквартирных домов с
         использованием средств,
         предоставляемых в соответствии
         с Федеральным законом "О Фонде
         содействия реформированию
         жилищно-коммунального
         хозяйства"
                                   СВЕДЕНИЯ
      о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное
       образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет---------------------------------------------------------------------------------------| N   | Фамилия, | Должность в | Стаж     | Стаж     | Название учебного | Примечание || п/п | имя,     | организации | работы в | работы в | заведения  и  год |            ||     | отчество |             | отрасли  | компании | окончания         |            ||-----+----------+-------------+----------+----------+-------------------+------------|| 1.  |          |             |          |          |                   |            ||-----+----------+-------------+----------+----------+-------------------+------------|| 2.  |          |             |          |          |                   |            ||-----+----------+-------------+----------+----------+-------------------+------------|| 3.  |          |             |          |          |                   |            |---------------------------------------------------------------------------------------Итого:
         - количество специалистов с опытом работы более 10 лет  и  стажемработы в компании более 2 лет ______________ человек;
         - количество  специалистов  с   опытом   работы   более   5   лет________________ человек.Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки_____ человек.Прилагаются  следующие  документы  в   отношении   каждого   работника(заверенные участником):1. Копия паспорта в количестве ____ шт.2. Копия диплома в количестве ____ шт.3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.______________________________________________________________________
                  (должность и подпись уполномоченного лица)
         М.П.